Договор на оказание услуг казахстан образец

admin

Договор на оказание услуг казахстан образец

аудитор РК, CIPA, DipIFR,

партнер по аудиту ТОО «Казахстанаудит»

КАК ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ВОЗМЕЗДНЫХ УСЛУГ С БРИГАДОЙ СВАРЩИКОВ?

Компания планирует сделать капитальный ремонт хозяйственным способом и частично воспользоваться услугами бригады сварщиков. Какие документы для заключения договора ГПХ необходимо запросить у лиц оказывающих данную услугу, если в бригаде 6 человек. Нужны ли документы подтверждающие, что они действительно обучались данному виду работ? Возможно ли с ними заключить общий договор ГПХ с приложенным к нему списком участников данного договора или можно заключить договор с бригадиром (1 человеком) или по каждому в отдельности? Общая сумма договора 3500 млн тенге. Есть ли у вас примерный образец по договору ГПХ на бригаду.

Положения ГК. В соответствии со статьей 683 Гражданского кодекса РК по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. В соответствии со статьей 684 Гражданского кодекса РК исполнитель обязан оказать услуги лично, если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг. Таким образом, если исполнитель договора возмездного оказания услуг имеет возможность использовать труд наемного работника, то в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 19 Гражданского кодекса РК исполнитель подлежит регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Следовательно, Компания может заключить один договор возмездного оказания услуг с индивидуальным предпринимателем на определенный договором объем сварочных работ, для выполнения которого требуется бригада сварщиков.

Если члены бригады сварщиков не являются работниками индивидуального предпринимателя, договор возмездного оказания услуг должен заключаться Компанией с каждым членом бригады.

Обращаем ваше внимание, что выполнение сварочных работ, в зависимости от характера и объема, может подпадать под понятие «строительного подряда». В этом случае, вместо договора на возмездное оказание услуг Компания должна заключать договор строительного подряда, в соответствии с пунктом 2 статьи 683 Гражданского кодекса РК.

При заключении договора возмездного оказания услуг или договора строительного подряда Компании — заказчику потребуется подтверждение от исполнителя его квалификации или подтверждения опыта выполнения работ аналогичного характера. Форма подтверждения квалификации или соответствующего опыта, определяется Компанией — заказчиком.

При заключении договора возмездного оказания услуг или договора строительного подряда Компания должна руководствоваться положениями статей 393-405; 616-639; 651-666; 683-687 Гражданского кодекса РК. Ниже приводим типовые образцы договора на оказание возмездных услуг и договора строительного подряда.

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

г. _________________ »___»__________ 20 __ г.

(наименование организации или ФИО)

действующее на основании _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и __________________________________,

(наименование предприятия или ФИО)

действующее на основании _____________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить заказанные услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

именуемые в дальнейшем «Услуги».

1.3. Срок выполнения работ с»__»______ 20 __ г. до»__»______ 20 _ г. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать Услуги адлежащего качества.

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме и в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора.

2.1.3. По требованию Заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки, в течение ____ дней.

2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Заказчик обязан оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение _____ дней с момента подписания акта приема-сдачи Услуг.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора состоит из вознаграждения Исполнителю в размере _________ (____________) руб. И суммы издержек Исполнителя в размере _________ (____________) руб.

3.2. Цена настоящего договора составляет: _________________________ руб.

3.3. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п. 1.3 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере ___% от суммы договора и пеню из расчета ___% от суммы договора за каждый день просрочки.

4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем

обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в ________________ суде.

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Адреса, реквизиты и подписи сторон.

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №

г. __________ «___»____________г.

ТОО»________________»в лице Генерального директора_____________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании ___________________________с одной стороны, и ________________________________________________________________________

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________, действующего на основании ______________________________________, с другой стороны

(устава, положения, лицензии, доверенности с № и датой и т.п.)

(вместе именуемые «Стороны»), на основании Протокола об итогах конкурса/тендера по закупке ремонтно-строительных работ заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет договора

1.1. Согласно настоящему Договору, Подрядчик обязуется, по заданию Заказчика выполнить (строительные, монтажные, строительно-монтажные, строительно-отделочные работы, работы по капитальному ремонту зданий, сооружений) работы (далее — «работы»), ____________________________________________________________________

(наименование объекта строительства, работ, ремонта и его местонахождение)

в соответствии с утвержденной __________________________________

проектно-сметной документацией, представленной Заказчиком, в срок, установленный настоящим Договором.

1.2. Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем ремонтно-строительных работ (согласно п.1.1.) и сдать его Заказчику в срок до _________ 200__г.

1.3. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость ремонтно-строительных работ по настоящему Договору, составляет ___________________________________ тенге, с учетом НДС, в т.ч. материалы Заказчика ___________________ тенге, стоимость работ, поручаемых Подрядчику составляет ________________ тенге с учетом НДС).

Примечание: стоимость материалов Заказчика рассчитывается согласно проектно-сметной документации, поэтому возможна корректировка при фактическом получении материалов от Поставщика

2.2. Заказчик, в течение 10-ти календарных дней со дня подписания настоящего Договора, обязуется оплатить Подрядчику аванс в размере, не более 30% от суммы, подлежащей оплате за выполнение работ по договору, без учета стоимости материалов поставки Заказчика.

2.3. Оплате Заказчиком подлежат все работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с проектно-сметной документацией, и подтвержденные актами приема выполненных работ Ф.2.,Ф. 3, подписанными обеими сторонами.

2.4. Превышения Подрядчиком объемов и стоимости ремонтных работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачиваются.

2.5. Заказчик, на основании подписанных сторонами актов выполненных работ за соответствующий период (Ф-3, Ф-2), в течение 30-ти дней производит расчеты с Подрядчиком, осуществляя зачет сумм выданного аванса и резервируя не менее 5% от выполненного объема. Оплате подлежат не более 95% от договорной цены, оставшиеся 5% оплачиваются после подписания Акта приема- сдачи ОС из ремонта.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1. Выполнить все работы, в соответствии с полученной, утвержденной и согласованной проектно-сметной документацией и строительными нормами и правилами, в объеме и сроки (пункт 1.2. и раздел 5), предусмотренные настоящим Договором и приложениях к нему, и сдать порученные работы, (порученную часть работы) Заказчику по Акту приема-сдачи ОС из ремонта, рабочей (приемочной) комиссии.

3.2. Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, договорной ценой, строительными нормами и правилами и надлежащим качеством.

3.3. Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ по форме №2 и №3 на проверку и согласование в срок до 25-го числа отчетного месяца.

3.4. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ.

3.5. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.6. Получить от Заказчика материалы на основании накладной и доверенности, транспортировка которых, до места проведения работ, осуществляется по согласованию сторон.

3.7. Сдать объект «Заказчику» в сроки, установленные п.п. 1.2.

При производстве промежуточных и окончательных электрических измерений кабелей, с обязательным подписанием протоколов электрических измерений.

3.8. Нести ответственность за охрану объекта, в целом, и сохранность материалов Заказчика.

3.9. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки, в том числе переданных Заказчиком; результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком. (Подрядчик компенсирует причиненные Заказчику убытки).

3.10. Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или проектно-сметной документации, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят надлежащему качеству выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в установленный настоящим договором срок, и до получения от него указаний приостановить строительно-монтажные работы.

3.11. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком (указать в приложении). Поставляемые Подрядчиком материалы должны отвечать требованиям Заказчика по их качеству.

3.12. Не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания ремонтных работ известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием ответственного лица за сдачу объекта от лица Подрядчика.

3.13. Подрядчик несет риск случайного удорожания выполняемых работ за счет собственных средств.

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1. Предоставить Подрядчику в 3-х дневный срок со дня подписания настоящего договора, проектно-сметную документацию «в производство работ», являющуюся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.

4.3. В случае необходимости, представить материалы и оборудование, которые не входят в объем поставок Подрядчика.

4.5. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения ремонтно-строительных работ.

4.8. Оформить Акт приема-сдачи ОС из ремонта рабочей комиссией

Раздел 5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало работ: (устанавливается на основании условий конкурсной /тендерной документации, конкурсного/тендерного предложения поставщика, решения конкурсной комиссии)

Раздел 6. Гарантийные обязательства.

6.1. Гарантированный срок эксплуатации объекта, после подписания сторонами акта приемки — сдачи основного средства из ремонта составляет 12 месяцев.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сторонами сроки.

— надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

— качество выполнения всех работ, в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

— своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

— бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

6.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения, Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера.

6.5. При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов, Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

(Поскольку размер ответственности сторон, в некоторых случаях определяется в условиях конкурсной/тендерной документации, в этом случае данные условия должны соответствовать конкурсным/тендерным условиям, т.е. размер ответственности сторон должен определяться в зависимости от вышеуказанных обстоятельств)

Раздел 7. Ответственность сторон

7.1. При нарушении Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, он уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные работы пеню в размере 0,01% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы подлежащей к оплате.

7.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% от стоимости подлежащих оплате работ Подрядчику, за каждый день просрочки. При задержке сдачи работ свыше 30 дней Подрядчик уплачивает также штраф в размере 5 % стоимости подлежащих оплате работ Подрядчику, указанной в ведомости договорной цены.

7.3 Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

7.4. Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

Раздел 8. Расторжение договора

8.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

— задержки Подрядчиком начала ремонтно-строительных работ более, чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

— нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущее увеличение сроков более, чем на 30 дней;

— систематическое несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ;

— аннулирование лицензий на ремонтно-строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в настоящем Договоре работ.

— если Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре становится явно невозможным.

8.2. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае остановки Заказчиком ремонтных работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней, не своевременной оплаты за выполненные объемы работ более 60-ти дней.

8.3. Расторжение настоящего Договора производится при письменном уведомлении сторон друг друга за 14 (четырнадцать) рабочих дней до момента расторжения.

Раздел 9 Особые условия

9.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать проектно-сметную документацию на выполнение ремонтно-строительных работ или отдельной их части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

9.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения ремонтно-строительных работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

9.3. При выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

10. Разрешение споров

10.1. Все разногласия между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, должны решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия, любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности будет рассматриваться в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимой силы природного и техногенного характера, как: землетрясение, эмбарго, война или военные действия; издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению «Сторонами» обязательств по договору.

11.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия указанных событий.

11.3. Любая из сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5-ти дней с даты их возникновения информировать другую «Сторону» о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены государственными уполномоченными органами.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении последовательных дней (месяцев) и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из сторон путем направления уведомления другой стороне. При этом стороны производят взаиморасчеты.

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до окончательного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации, стороны обязаны письменно в 5-ти дневный срок сообщить друг другу о произошедших изменениях.

12.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами сторон.

12.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

Примечание: Поскольку сроки выполнения работ, ответственность сторон, гарантийные обязательства, особые условия, в некоторых случаях, определяются в условиях конкурсной/тендерной документации, в этом случае, условия оговоренные в пунктах 5,6,7,9 должны соответствовать конкурсным/тендерным условиям, т.е. ответственность сторон и ее размер, сроки выполнения работ и гарантии, особые условия, должны определяться в зависимости от вышеуказанных обстоятельств.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчика ________ Подрядчика ________

Настоящий материал является объектом авторского права.

Перепечатка и иное использование запрещено правообладателем.

Как правильно заключить договор о безвозмездном оказании услуг (образец)

Договор безвозмездного оказания услуг — один из самых спорных договоров гражданско-правового характера. Заключение договора безвозмездного оказания услуг подразумевает отсутствие в тексте договора обязательства оплатить оказанные услуги. Зачем же тогда заключать такие договоры? Ответ — в нашей статье.

Зачем нужен договор безвозмездного оказания услуг?

Мы ежедневно сталкиваемся с безвозмездным оказанием услуг, подчас сами этого не подозревая. Самый простой пример — сдача верхней одежды в гардероб. В данном случае договор в письменном виде не составляется, но организация, принявшая одежду, оказывает услуги по ее временному хранению и несет соответствующие обязательства. Стало быть, в понимании закона такое соглашение признается договором.

Однако встречается мнение о том, что если договор является безвозмездным, то стороны не имеют обязательств, которые обычно сопутствуют составлению договора возмездного. Это в корне неверно: если некоторые услуги оказываются бесплатно, то это вовсе не означает, что они могут оказываться ненадлежащим образом. Таким образом, письменная форма безвозмездного договора в данном случае нужна именно для того, чтобы четко обозначить ответственность сторон по его исполнению.

Особенности заключения безвозмездного договора

Гражданским кодексом РФ предусмотрена возможность заключения договоров возмездных (с вознаграждением) и безвозмездных, то есть таких, которые предполагают оказание услуг (проведение работ, передачу ценностей) без вознаграждения. Таким образом, законодательно возможность заключения договора, в котором отсутствует условие оплаты или иного возмещения оказанных услуг, не ограничена, хотя положений, которые описывали бы особенности заключения таких договоров, Гражданский кодекс не содержит.

Исходя из этого, можно сказать, что договор оказания услуг, в том числе не предусматривающий их оплату, должен отвечать общим требованиям, которые предъявляет законодательство к договорам. Единственное отличие в данном случае будет заключаться в том, что отдельным пунктом договора будет заявление о том, что услуги по нему оказываются безвозмездно.

Можно ли заключать договор безвозмездного оказания услуг между юридическими лицами?

В связи с неопределенностью правового положения безвозмездного договора судебные органы часто приравнивают его к договору дарения. Дарение же запрещено в отношении определенных категорий лиц, а также между коммерческими структурами.

Косвенно запрет на договор безвозмездного оказания услуг между двумя коммерческими структурами обуславливается определением предпринимательской деятельности. Ведь основной целью предпринимательской деятельности, согласно ГК РФ, является прибыль, которая отсутствует в безвозмездных соглашениях.

Для заключения же подобного договора между физическим и юридическим лицом никаких препятствий нет, хотя даже безвозмездное оказание услуг может повлечь за собой доначисление налогов.

Где найти образец договора на безвозмездное оказание услуг с физическим лицом?

Как уже говорилось ранее, безвозмездные договоры заключаются в той форме, которая типична для определенного договора (например, договор транспортировки, хранения, подряда и так далее). Поэтому при составлении договора безвозмездного оказания услуг образец стоит искать, руководствуясь не его безвозмездным характером, а исходя из предмета договора.

Бланк договора оказания услуг, не предполагающих оплату за них, можно скачать на нашем сайте.

Договор на оказание услуг казахстан образец

Для того, что бы получить pin-код для доступа к данному документу на нашем сайте, отправьте sms-сообщение с текстом zan на номер

Абоненты GSM-операторов ( Activ, Kcell, Beeline, NEO, Tele2 ) отправив SMS на номер , получат доступ к Java-книге.

Абоненты CDMA-оператора ( Dalacom, City, PaThword ) отправив SMS на номер , получат ссылку для скачивания обоев.

Стоимость услуги — тенге с учетом НДС.

1. Перед отправкой SMS-сообщения Абонент обязан ознакомиться с Условиями предоставления услуг.
2. Отправка SMS-сообщения на короткие номера 7107, 7208, 7109 означает полное согласие и принятие условий предоставления услуг Абонентом.
3. Услуги доступны для всех казахстанских сотовых операторов..
4. Коды услуг необходимо набирать только латинскими буквами.
5. Отправка SMS на короткий номер отличный от номера 7107, 7208, 7109, а также отправка в теле SMS неправильного текста, приводит к невозможности получения абонентом услуги. Абонент согласен , что Поставщик не несет ответственности за указанные действия Абонента, и оплата за SMS сообщение не подлежит возврату Абоненту, а услуга для Абонента считается осуществленной.
6. Стоимость услуги при отправке SMS-сообщения на короткий номер 7107 — 130 тенге, 7208 — 260 тенге, 7109 — 390 тенге.
7. По вопросам технической поддержки SMS-сервиса звоните в абонентскую службу компании «RGL Service» по телефону +7 727 356-54-16 в рабочее время (пн, ср, пт: с 8:30 до 13:00, с 14:00 до 17:30; вт, чт: с 8:30 до 12:30, с 14:30 до 17:30).
8. Абонент соглашается, что предоставление услуги может происходить с задержками, вызванными техническими сбоями, перегрузками в сетях Интернет и в сетях мобильной связи.
9. Абонент несет полную ответственность за все результаты использования услуг.
10. Использование услуг без ознакомления с настоящими Условиями предоставления услуг означает автоматическое принятие Абонентом всех их положений.

  • Корреспонденты на фрагмент
  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки
  • Добавить комментарий
  • Судебные решения

Договор возмездного оказания услуг
по уборке (клининговые услуги) № [значение]

[Организационно-правовая форма и фирменное наименование юридического лица] (далее — Заказчик) в лице [должность Ф.И.О.], действующего (ей) на основании [вписать нужное], с одной стороны, и [организационно-правовая форма и фирменное наименование юридического лица] (далее — Исполнитель) в лице [должность Ф.И.О.], действующего (ей) на основании [вписать нужное], с другой стороны, совместно именуемые — Стороны, а по отдельности — Сторона, заключили настоящий Договор возмездного оказания услуг по уборке (клининговые услуги) (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по уборке помещения (й) (клининговые услуги), на условиях, согласованных Сторонами в «Спецификации Услуг» (Приложение № [значение] к Договору), (далее — Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.

1.2. Подписанием Договора Заказчик подтверждает, что имеет все необходимые полномочия, ресурсы и разрешительные документы для заключения и исполнения Договора, а именно [наименование документа, его номер, кем и когда выдан], копии которых Заказчик представит по запросу Исполнителя.

2. Цена, срок и порядок приема и оплаты оказанных услуг

2.1. Стоимость Услуг установлена и определена Сторонами в «Спецификации Услуг» (Приложение № [значение] к Договору).

2.2. Стоимость Услуг включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением договорных обязательств, в том числе стоимость Услуг, стоимость предоставляемого Исполнителем для оказания Услуг материального обеспечения Услуг материалами, включая детали и конструкции, а также оборудованием, транспортные расходы, расходы по разгрузочно-погрузочным работам, расходы по оформлению необходимой документации.

2.3. Цены Договора включают налог на добавленную стоимость.

2.4. Не позднее [срок] с момента завершения оказания Услуг Исполнитель обязуется своими силами и средствами представить Заказчику Акт выполненных работ (оказанных Услуг)/Накладную (при передаче Исполнителем материалов) в двух подлинных экземплярах, подписанные со своей стороны. Наряду с Актом выполненных работ (оказанных Услуг)/Накладной представляется в одном подлинном экземпляре Счет-фактура.

2.5. Не позднее чем через [срок] с момента получения Заказчиком Акта выполненных работ (оказанных Услуг)/Накладной, Заказчик, подпишет Акт выполненных работ (оказанных Услуг)/Накладную в случае соответствия Услуг условиям Договора, либо даст обоснованный отказ от подписания Акта выполненных работ (оказанных Услуг)/Накладной. В случае направления Заказчиком отказа от подписания Акта выполненных работ (оказанных Услуг)/Накладной, Исполнитель обязан устранить установленные отступления/недостатки Услуг в согласованные с Заказчиком сроки, но не более

Договор на оказание услуг казахстан образец

Скачать Образец оформления договора на оказание бухгалтерских услуг

1.1.2. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию и документы, необходимые для оказания услуг по настоящему договору. Образец договора на бухгалтерское обслуживание вы можете найти на сайте. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязанности на выполнение следующих работ: Переплет бухгалтерских документов в количестве 100 книг по 130 рублей на сумму: 13000 Образцы оформления договоров. Образец договора на оказание услуг. г. Омск. 21 сентября 2012г. Поэтому образцы договора оказания бухгалтерских услуг пользуются большим спросом. Договор на оказание бухгалтерских услуг, обслуживание. Договор на оказание услуг (образец договора, скачать договор). Образец договора на гостиничных услуг. Образцы оформления договоров. Перечень передаваемых Заказчиком Исполнителю функций по ведению бухгалтерского учета оформляется дополнительным соглашением. 2.2.6. Образец договора на оказание бухгалтерских услуг. Добрый день! Очень нужен образец гражданско-правового договора на оказание нам ,ООО, бухгалтерских услуг физическим лицом. Скачать (doc). Договор на оказание услуг обладает некоторыми отличительными особенностями: • Предметом договора на оказание услуг является довольно специфичный объект – услуга. Работа по подготовке и принятию форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по Работа по договорам. Образец договора. Договор об оказании услуг по бухгалтерскому учету является подвидом договора возмездного оказания услуг. Соблюдать требования по оформлению первичных бухгалтерских документов и своевременной передаче их Исполнителю. Не стоит путать аутсорсинг бухгалтерии с привлечением внештатного бухгалтера и оформление с ним бланка договора оказания услуг. Ваша бухгалтерия в наших чутких руках. 2.2.1. Договор на оказание гостиничных услуг №35. Главная Начинаем свой бизнес Образцы документов Договор оказания бухгалтерских услуг (вариант 1). Договор на оказание бухгалтерских услуг является основным юридическим документом, на основании которого построены взаимоотношения между потребителем бухгалтерских услуг и компанией, которая их предоставляет.

Договор на оказание услуг казахстан образец

Арбитражный центр
Национальной палаты предпринимателей РК
«Атамекен»

Арбитражный центр
Национальной палаты предпринимателей РК
«Атамекен»

ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ С РЕКОМЕНДУЕМОЙ АРБИТРАЖНОЙ ОГОВОРКОЙ

г. Астана, район Есиль,
Изумрудный квартал,
ул. Д. Кунаева, 8, блок «Б»,
17-этаж, офис 1721

Секретариат:
8 (7172) 919 382
Аида Тлеулина
8 (701) 014 17 50
E-mail: [email protected]

Для подачи заявки на практику: [email protected]

Информационный бюллетень

ЧУ «Арбитражный центр Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»
Адрес: г. Астана, ул. Д. Кунаева 8, блок «Б», 17-этаж.
БИН: 140 740 017 384
Текущий счет в АО «Народный Банк Казахстана»
БИК: HSBKKZKX
ИИК: KZ 216 010 111 000 206 955 KZT
ИИК: KZ 526 010 111 000 207 173 USD
ИИК: KZ 896 010 111 000 271 012 RUB
ИИК: KZ 116 010 111 000 036 997 EUR
КБе 18, КНП 859